Договор по остеклению балконов

Рубрики Статьи

Тексты договоров

В данном разделе предоставлены наши тексты договоров. Рекомендуем ознакомиться.

Если вносится полная оплата

Если вносится предоплата

Обращаем Ваше внимание, что приведенные тексты договоров иногда редактируются. Не всегда есть возможность своевременно разместить на нашем сайте измененный текст договора. Поэтому, рекомендуем внимательно изучать текст договора при заключении.

Любое копирование приведенных текстов договоров в коммерческих целях, без согласия нашей компании, запрещено и охраняется законом об авторском праве.

  • Работаем с 2009 года без смены юридического лица и судебных разбирательств. Эти данные можно проверить
  • Добросовестно выполняем обязательства и всегда идем на встречу
  • Вместо множества офисов имеем очень хорошие цены, а так же бесплатную услугу «Мобильный офис»
  • 10 Летняя гарантия на пластиковые окна. Без хитрых условий и мелкого шрифта в договоре
  • Часть оплаты только после установки и проверки качества окон
  • Личный менеджер всегда доступен и на связи. Даже в праздники и выходные
  • Искренне советуем и помогаем с выбором, не навязывая ненужные услуги
  • Большая часть заказов это повторные обращения и рекомендации
  • Поклонники своего дела. Стажируемся в Европе

© Владельцем данного сайта и обладателем авторских прав на его содержимое является ООО «Две Створки». Копирование материалов данного сайта без согласия Владельца запрещено.

Тел: +7(812)313-26-31 . Другие контакты. Санкт-Петербург 2006–2019г.

Образец заключаемого договора

Общество с ограниченной ответственностью __________ в лице директора _____________________________ ___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, паспорт ______________ № ________________ выдан ___________________________________, состоящий на регистрационном учете по адресу: ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке балкона (лоджии), расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ___________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик выплачивает подрядчику предоплату в размере _________________________________________ рублей до начала выполнения работ.

2.3. Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в день подписания Акта выполненных работ.

2.4. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

3.1. Дата начала работ по настоящему договору _____ _________ 2014 г.

3.2. Работы должны быть завершены в течение ___ дней с даты, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы качественно и в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего договора. Объем и содержание работ описаны в Приложении № 1 к настоящему договору;

4.1.2. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение одного года с момента подписания Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие по его вине.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги, а также компенсировать необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением заказа в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора;

4.2.2. Заказчик обязуется предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Подрядчика;

4.3 Подрядчик имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Подрядчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4.2. Осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Подрядчика.

5.1. В случае просрочки платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем Акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

5.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

6.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Читайте так же:  До кого срока выплачиваются алименты

6.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

6.4. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

_______________ 2016 г.

Мы нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью _______________ в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик, в лице _________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ООО _____________ выполнило комплекс работ по договору № _____ от «____»_______________2014 года по внутренней отделке балкона (лоджии) расположенного по адресу:_________________________________________________________.

Работа выполнена полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам не имеет.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

Расторжение договора подряда

Добрый день. Был заключен договор подряда на остекление балкона с компанией Финбалкон. Со стороны фирмы-исполнителя произошла огромная задержка по срокам. Мы обратились к ним с просьбой расторгнуть договор (к сожалению, устно) и заказали остекление в другой организации. После того, как балконы были успешно остеклены, компания Финбалкон предложила наконец-то выполнить условия договора, в чем, конечно же, уже не было необходимости. Каким образом вернуть потраченные деньги?

Ответы юристов (2)

Напишите компании претензию. Если не отреагируют, остается одно средство- суд.

Сергей, добрый вечер.

Вы можете расторгнуть договор на основании п.2 ст. 715 ГК РФ

«Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.»

как правильно отметил коллега выше, Вам нужно написать уведомление о расторжении договора и возврате ранее уплаченной суммы. В нем обязательно указать дату расторжения и срок для возврата.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Остекление лоджий

У меня договор ДДУ по ФЗ.Дом сдан.

В договоре про остекление лоджий ничего не сказано. Но в проекте на дом остекление предусмотрено, и поскольку в квартирах очень мало радиаторов отопления и поквартирный индивидуальный учет отопления , предполагаю что теплотехнический расчет на дом расчитывался именно с учетом остекления лоджий, как элемент ограждающих конструкций. Застройщик отказывается стеклить лоджии, ссылаясь на то что это не предусмотрено договором. Подскажите, как и по каким основаниям заставить застройщика застеклить лоджии.

Ответы юристов (1)

Здравствуйте этот вопрос уже обсуждался, и он не такой уж и однозначный, была в работе сиуация но с точностью до наоборот..

При
заключении указанного договора долевого строительства вопрос остекления
отдельно не оговаривался, так же как отсутствие остекления и дополнительная
плата в дальнейшем за остекление не
отражены в договоре, исходя из климатической обстановки региона, практики
других застройщиков как
правило остекление лоджии является обязанностью Застройщика, что так же находит
свое подтверждение в требованиях строительных норм — ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003:

«Лоджии и балконы следует
предусматривать: в квартирах домов, строящихся в III и IV климатических
районах, в квартирах для семей с инвалидами, в других типах квартир и других
климатических районах — с учетом противопожарных требований и неблагоприятных
условий.

Читайте так же:  Оформить визу в интернете

Неблагоприятные
условия для проектирования балконов и неостекленных лоджий:

— в I и II климатических районах — сочетание среднемесячной температуры воздуха и среднемесячной скорости ветра в
июле: 12 — 16 °С и более 5 м/с; 8 — 12 °С и 4 — 5 м/с; 4 — 8 °С и 4 м/с; ниже 4
°С при любой скорости ветра;

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как расторгнуть договор на установку ПВХ конструкций и вернуть деньги?

Добрый день. У меня вопрос как нам можно расторгнуть договор по установке ПВХ конструкций — остекление балкона? Дело в том, что сотрудники некоей фирмы пришли домой к пожилому в человеку и навязали заказать у них установку балкона по баснословной цене. Пользуясь тем, что пожилые люди очень доверчевые. Я являюсь собственники квартиры и дочерью заказчика. Я не согласна устанавливать балкон. Как я могу вернуть аванс и отказаться от сделки с этой компанией? В договоре есть пункт об отказе, но с необходимой уплатой расходов. Никаких точных цифр не указано.

Ответы юристов (3)

Согласно ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Поэтому, Вам следует направить исполнителю письменное заявление на расторжение договора и возврате денежных средств (если был уплачен аванс). ЕСли до настоящего времени никаких затрат исполнитель не понес (а затраты должны быть документально подтверждены), то и возмещать ничего не потребуется.

Заявление надо направить почтой или лично, проставив отметку о получении на одном экземпляре.

Есть вопрос к юристу?

Добрый день, в соответствии с ст. 717 ГК РФ — Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В вашей ситуации, начните с письменной претензии с описанием ситуации и требованием вернуть аванс. Если откажутся то вернуть аванс будет возможно только в судебном порядке.

Положениями ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» за потребителем закреплено особое право на односторонний отказ от оказания услуг или выполнения работ исполнителем. Причем он может быть основан только на личном желании потребителя и не должен иметь под собой никаких конкретных оснований. Мнение исполнителя в данной ситуации не учитывается, он, получив от потребителя уведомление об отказе от двухстороннего договора, обязан вернуть денежные средства, уплаченные при его заключении. Осуществляя расчеты с потребителем он может удержать из возвращаемой суммы расходы, которые были им фактически понесены при выполнении работ или оказании услуг в зависимости от характера договоренностей.

Важно, что при произведении удержаний, исполнитель их обязан соответствующим образом обосновать, предоставив потребителю, доказательства расходов. При этом сроки возврата денежных средств не регламентированы действующим законодательством, поэтому потребитель имеет право воспользоваться положениями ст. 314 ГК РФ и потребовать осуществить возврат в течении 7 дней с даты получения уведомления. При несогласии с размером возвращенной суммы у потребителя есть право на обращение в суд с исковым заявлением.

Наталья, если у вас остались вопросы, задавайте, с радостью отвечу. Также вы можете написать мне в чате и заказать персональную консультацию или подготовку документа по вашему вопросу. Всего доброго!

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Расторжение договора на остекление балкона, если сроки установки затягивают

Добрый день! 25 сентября подписали договор на остекление балкона и отделку. В день подписания договора оплатила половину стоимости. На вторую половину стоимости в тот же день был оформлен кредит с банком-партнером оконной компании. 13 октября привезли готовое окно. А вот отделочные материалы до сих пор не привезли, и работы не выполняют. Каждый раз называют новые даты. В договоре указано что работы начнутся в течении 15 рабочих дней с момента доставки окон. Могу ли я расторгнуть договор? И вернут ли мне деньги? И что делать с кредитом? Ведь кредитные деньги получила не я, а оконная компания.

Читайте так же:  Косвинцев патент

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 886 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

По общим правилам гражданского законодательства, Вы можете отказаться от исполнения договора подряда.

ГК РФ Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Учитывая, то, что срок нарушен, то имеет место нарушение договора со стороны подрядчика. Привезенные окна Вы хотите оставить себе или вернуть подрядчику?

Относительно возврата кредита, то Вы можете потребовать вернуть деньги Вам, а потом самостоятельно погасите кредит.

Уведомлять об отказе от договора нужно в письменной форме. Если Вам требуется помощь в составлении претензии, то можете написать мне личное сообщение в чат.

Консультация юриста бесплатно

Людмила, добрый день.

1. расторгнуть договор с оконной компанией, которая просрочила сроки выполнения работ можно. Необходимо написать и вручить им соответствующее уведомление о расторжении договора и о возврате денежных средств, не использованных по договору.

ст. 28 Закона о защите прав потребителей:

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
-назначить исполнителю новый срок;
-поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
-отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Так же вы вправе требовать уплаты вам неустойки в связи с нарушением срока работ.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

2. Относительно кредитного договора- вам надо его исполнять, после того как решите вопрос с оконной компанией — сможете полученные деньги вернуть в банк оставшиеся средства, в счет погашения кредита.