Договор на монтаж и пусконаладочные работы

Рубрики Статьи

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к

Договор подряда на монтаж оборудования

* В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
* Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

* Задайте вопрос через форму (внизу статьи), либо через онлайн-чат .

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

Читайте так же:  Оформления земли из аренды в собственность

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
  • оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

  • приложение № 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
  • приложение № 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
  • приложение № 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. Адреса и реквизиты сторон

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.

Договор на монтаж и пусконаладочные работы

Образцы типовых договоров / Договор на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования

ДОГОВОР №______ на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования

ООО «АВИСАНКО» (Москва), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу и пуско-наладке холодильного оборудования.
1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет_______________________________, включая НДС.
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3. Монтажные и пуско-наладочные работы

3.1. За 5 (пять) дней до начала монтажных работ Подрядчик выдает Заказчику подробное письменное предписание по подготовке производственных помещений к монтажу.
3.2. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения.
3.3. Обкатка холодильного оборудования производится в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента пуска. Если в течение данного времени у Заказчика не возникает претензий к работе оборудования, то сторонами составляется и подписывается Акт приема-сдачи работ.

Договор подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа

ДОГОВОР ПОДРЯДА

по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем договоре ниже перечисленные термины и определения имеют следующее толкование:

  1. «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, осуществляющее контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
  2. «Объект» – здание (помещения), определенное Заказчиком для выполнения предусмотрены настоящим Договором Работ, расположенное по адресу ;
  3. «Стоимость Договора» означает общую сумму Договора;
  4. «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, со всеми прилагаемыми к нему документами, на которые в Договоре имеется ссылка. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Все изменения и дополнения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
  5. «Системы» – комплекс оборудования охранной, пожарной и тревожной сигнализации, телевизионного наблюдения и контроля доступа, объединенного технологической схемой, поставленного Подрядчиком в рамках данного Договора для монтажа на Объекте.
  6. «Материалы» означает все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ на Объекте;
  7. «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения им Работ на Объекте;
  8. «Срок выполнения Работ» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ на Объекте;
  9. «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;
  10. «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
  11. «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
  12. «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ, при приемке выполненных Работ».
Читайте так же:  Что делать если на заявление нет ответа

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

  1. настоящий Договор;
  2. проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты, объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения монтажных и пуско-наладочных работ).
  3. Календарный план производства Работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется:

  1. в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика:
    • осуществить поставку необходимых систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в соответствии со спецификациями, согласованными Сторонами;
    • выполнить монтаж, пуско-наладочные работы систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
    • обеспечить обучение персонала методам наладки и эксплуатации систем, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
    • осуществлять гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, (далее Работы), сдать результаты выполненных Работ Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами, собственными материалами и оборудованием.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

  1. принять и оплатить в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором:
    • поставленные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора необходимые для монтажа системы;
    • выполненные Работы по монтажу систем, пуско-наладочные работы, услуги по обучению персонала;
  2. откорректировать срок выполнения Работ с оформлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон, в случае если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения от сметы, предложенные Заказчиком Подрядчику, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  3. в течение календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика об окончании Работ назначить комиссию для приемки результатов Работ;
  4. осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика, календарного плана производства Работ), качеством использованных Подрядчиком материалов;
  5. на период выполнения монтажных и пуско-наладочных работ предоставить план электропроводки помещений, в которых должна производится прокладка кабельных линий связи, а также обеспечить присутствие ответственного специалиста – энергетика.
  6. на период проведения Работ предоставить Подрядчику помещение по месту выполнения Работ для хранения инструментов, материалов и оборудования, обеспечить их сохранность и работоспособность;
  7. обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения Работ работников и специалистов;
  8. соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Подрядчика;

3. 2. Заказчик вправе:

  1. во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность по выполнению Работ;
  2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному настоящим Договором становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков;
  3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения Дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить Дефекты своими силами, или поручить устранение Дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
  4. при отсутствии оснований, указанных в п.2 и п.3 данного пункта Договора, Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
  5. назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством Работ и согласования технической документации, соблюдения сроков выполнения (графика), качеством используемых Подрядчиком материалов;
  6. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
  7. вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;
  8. проводить испытания систем для проверки их качества, а также качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ;
  9. остановить работу Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений Подрядчика от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки;
  10. поручить Подрядчику выполнение дополнительных Работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, стоимость которых не превышает % от Общей суммы Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких дополнительных Работ.

3.3. Подрядчик обязуется:

  1. выполнить Работы по Договору надлежащего качества, в точном соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) Российской Федерации, проектно-сметной документацией;
  2. сдать выполненные Работы Заказчику в порядке, в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора;
  3. соблюдать требования, содержащиеся в проектно-сметной документации, а также требования охраны труда, производственной санитарии, экологии, иные требования к производству Работ, установленные в нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих вопросы, относящиеся к предмету Договора;
  4. соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Заказчика;
  5. за свой счет и своевременно устранить все замечания, Дефекты, выявленные в процессе выполнения, сдачи и приемки выполненных Работ;
  6. по окончании выполнения Работ передать Заказчику следующие документы:
    • Схему размещения оборудования системы на Объекте и описание ее функционирования.
    • Инструкцию по эксплуатации системы.
    • при необходимости иную техническую документацию;
  7. провести обучение персонала Заказчика, осуществляющего эксплуатацию систем, методам наладки и эксплуатации, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;

3.4. Подрядчик вправе:

  1. досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, письменно предупредив об этом Подрядчика за календарных дня;
  2. требовать оплату выполненных Работ согласно условиям настоящего Договора.

3.5. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Подрядчика, относящиеся к эксплуатации систем и оборудования, а Подрядчик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных Работ.

4. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая сумма Договора складывается из: стоимости систем, расходов по их поставки; стоимости проведения монтажных, пуско-наладочных Работ и гарантийного обслуживания смонтированных систем, стоимости обучения специалистов Заказчика, и устанавливается в технической спецификации на поставку систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, а также в протоколе согласования цены на поставленные системы, выполняемые Работы, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора;

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

  1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж размере % от общей суммы Договора, указанной в документах, перечисленных в п.4.1. настоящего Договора, по реквизитам Подрядчика, установленным в настоящем Договоре;
  2. по мере подписания Сторонами актов выполненных Работ, Заказчик перечисляет Подрядчику стоимость выполненных Работ, указанных в актах, за минусом % от суммы авансового платежа, перечисленного в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
  3. окончательный расчет производится в течение не более 3-х операционных дней после подписания Акта сдачи – приемки выполненных Работ в полном объеме, путем перечисления оставшейся стоимости выполненных Работ на счет Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения Работ составляет дней с даты вступления Договора в силу. Сторонами устанавливаются следующие промежуточные сроки выполнения Работ:

  • поставка систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в срок до « » 2014 года;
  • монтаж, пуско-наладочные работы в срок до « » 2014 года;
  • обучение специалистов Заказчика в течение дней.

5.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, письменно предупредив об этом Заказчика за дня.

5.3. Заказчик вправе продлить срок выполнения Работ:

  1. если имеют место форс-мажорные обстоятельства;
  2. если отклонения, предложенные им в проектно-сметную документацию, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  3. если Заказчик дает распоряжение на приостановку Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора;
  4. если Заказчиком несвоевременно выплачивает авансовый платеж;
  5. в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом виновная Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течении рабочих дней;
  6. наступают другие обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступившие не по вине Подрядчика;

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.3. Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

Читайте так же:  Требования аэрофлота к весу багажа

5.5. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме. При этом простой в ходе выполнения Работ, согласовывается и актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченными лицами с обеих Сторон. Сроки выполнения Работ продлеваются на срок простоя, произошедшего по вине Заказчика, путем оформления Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Возникшие при этом затраты Подрядчика оплачиваются Заказчиком дополнительно.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. В процессе выполнения монтажных Работ все основные части оборудования и систем должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Подрядчика и Заказчика на месте монтажа. При наличии Дефектов систем в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность Сторон за эти Дефекты. Стороны устанавливают, что период устранения недоделок и дефектов не должен превышать дней.

6.2. По окончании монтажа и пусконаладочных Работ представителями Подрядчика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности систем к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа систем в целом, а если необходимо, то и отдельных оборудования и агрегатов. Окончательные испытания систем производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Подрядчика в соответствии с техническими требованиями Договора. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных Работ, испытаний систем с достижением гарантированных по Договору показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска систем в эксплуатацию».

6.4. Заказчик, при наличии замечаний, Дефектов в выполненных Работах, уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме, а Подрядчик в установленные Заказчиком сроки обязан устранить все указанные замечания и Дефекты. После устранения имеющихся замечаний, уполномоченные представители обеих Сторон подписывают акт приема-передачи выполненных Работ, предусмотренных Договором в полном объеме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик за несоблюдение сроков выполнения Работ, кроме случаев продления срока выполнения Работ в соответствии с условиями договора, выплачивает Заказчику пеню в размере % от стоимости невыполненных, несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более % от Общей суммы Договора.

7.3. За нарушение сроков платежей, предусмотренных условиями договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере % от суммы, подлежащей выплате Подрядчику за каждый день просрочки, но не более % от Общей суммы Договора.

7.4. Подрядчик обязан в случае увеличения объемов строительно-монтажных Работ, предусмотренных заданием на проектирование, но возникших в связи с ошибками (недоработками) проектной документации, оплатить данные строительно-монтажные Работы за свой счет.

7.5. При прекращении Работ по указанию Заказчика или расторжении Договора по его инициативе, Заказчик обязан в -дневный срок со дня прекращения Работ оплатить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ.

7.6. Оплата неустойки (пени) не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по договору.

8.1. Подрядчик гарантирует, что поставленные по настоящему Договору системы охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа являются новыми, неиспользуемыми, соответствующими ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и сертификатам соответствия. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных Работ соответствует строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и условиям Договора.

8.2.Смонтированные системы подлежит гарантийному обслуживанию сроком на месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

8.3. В период гарантии Подрядчик в течении рабочих дней с момента получения по факсу заявки от Заказчика на гарантийный ремонт системы обеспечивает своими силами и за свой счет бесплатную замену признанных неисправными представителями службы сервиса Подрядчика узлов, блоков и компонентов системы. Неисправность фиксируется в виде Акта о неисправности, подписанного обеими сторонами Договора. Ремонт и замена производится специалистами службы сервиса Подрядчика не позднее рабочих дней с момента подписания Акта о неисправности.

8.4. Подрядчик освобождается от выполнения гарантийных обязательств в случаях, если: имеются механические повреждения или следы вскрытия оборудования систем; Заказчиком нарушены условия, изложенные в Инструкции по эксплуатации системы.

8.5. Нарушения условий, установленных в п.8.4. фиксируется специалистами Подрядчика в виде Акта о неисправности систем и оборудования. Оборудованием и системы, по которому отмечены нарушения, с гарантийного обслуживания снимаются.

8.6. В случае прекращения гарантийного обслуживания дальнейшее обслуживание может осуществляться по дополнительному Договору между сторонами. Подрядчику предоставляется право производить конструктивные изменения в системе, по согласованию с Заказчиком.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Подрядчик обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также проектной и технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9.2. Подрядчик обязуется не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору, Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

10.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в течение после начала переговоров, любая из Сторон может потребовать решения спора судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если они явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений, пожаров, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и которые повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

11.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более , Стороны имеют право отказаться от дальнейших обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику ранее оплаченную последним сумму предоплаты в полном размере за вычетом стоимости фактически поставленных систем, выполненных Работ, а Заказчик оплатить фактически поставленные системы и выполненные Работы, превышающие сумму предоплаты, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

11.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее календарных дней, уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в п.11.1 настоящего Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.3. Все приложения к Договору, на которые в нем имеется ссылка, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

12.5. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.

12.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.